拆除老旧房子的合同应该包括以下几个方面：
一、双方的身份：
1. 甲方（委托人）：
2. 乙方（承担拆除工程的单位）：
二、拆除老旧房子的内容：
1. 拆除老旧房子的位置：
2. 拆除老旧房子的数量：
3. 拆除老旧房子的类型：
三、拆除老旧房子的时间：
1. 开始日期：
2. 结束日期：
四、拆除老旧房子的费用：
1. 拆除费用：
2. 装卸费用：
3. 清理费用：
五、其他条款：
1. 质量要求：
2. 责任范围：
3. 责任费用：
4. 违约责任：
5. 免责条款：
6. 保密条款：
合子拆除应包括下列内容：
有效的拆除老旧房子合同应包括以下几点：
1. 合同双方的身份证明，详细的姓名、、地址等信息。
2. 拆除老旧房子的地址，以及拆除范围，包括外墙、内部布局等。
3. 拆除工作的完成时间，以及拆除过程中的相关安全措施。
4. 拆除费用的细则，包括拆除费用、人工费用等。
5. 拆除完成后的废墟处理方式，如去哪里处理等。
6. 其他约定，如双方的违约责任等。
合子拆除应包括的内容：
一、开头：
1、称谓：本诉讼请求书以贵方（原告方）为申请人，XXX（被告方）为被申请人。
2、事实背景：详细陈述申请人和被申请人之间的纠纷背景，包括但不限于房屋建立时间，所有权及其他相关情况。
二、主要诉讼请求：
1、请求法院依法裁定：申请人请求法院依法裁定被申请人拆除房屋；
2、损害赔偿：申请人请求法院依法裁定被申请人向其赔偿因此损失的经济损失。
三、证据材料：
申请人应准备相关的证据材料，例如：房屋建造时间、所有权证明、被申请人的拆除行为等，以证明自己的主张是正确的，并有利于申请人的诉讼请求。
四、结尾：
本诉讼请求书已详细地陈述了申请人和被申请人之间的纠纷情况，以及申请人的诉讼请求，申请人请求法院依法裁定。
装修合子抵押贷款范本示例
装修合同
甲方：_________
乙方：_____________________
甲、乙双方根据《装修管理条例》、《中华共和国民法典》及有关规定，本着平等双利，共同发展的原则，就乙方承包甲方装修签订本合同。双方一致达成以下协议：
一、工程地址：___________。
二、工程项目及价格：
1.工程项目：房屋装修（采用包工包料及家具）；
2.工程总价为：___。
三、甲方工作：
1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
2.无偿提供施工期间的工作场地、水源、电源等。
3.参与工程质量施工进度的监督。
四、乙方工作：
1.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作堆积、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
2.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
3．在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方负责各种责任。
4．一年内如工程发生质量问题，由乙方负责维修、维护。
5.须 ___前完成所有工程项目。
五、付款方式：
甲方先预付工程款10%，工程进展期间再付25%，余款必须 工程完工验收后10天内一次性全部付清。
六、工程变更：
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期根据。
七、工期延误：
1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：
1)工程量变化或设计变更；2）不可抗力；3）甲方同意工期顺延的其他情况。
2.对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
1)工期未按合同约定支付工程款影响正常施工期的；2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。
八、附则：本合同一式二份，甲乙各执一份，双方签字后生效。
甲方签名：______乙 方签名：
日期日期：_______
扩展说明：房东签了卖房合子不想卖了怎么办？
房主签约后却反悔，一般来讲，购房者应该采取应对的对策如下：
1、在与二手房房主签订购房合同时，购房者必须提虑房价上涨等因素，考虑相关的可能结果，约定好违约赔偿责任，并在能够办理过户手续时，及时办理，避免对方反悔。
2、为避免因为房主主张房屋为夫妻共有而最后被判定合同无效，买房人应在签订买房合同时让对方提供确保有权处分所售房屋的证明或夫妻等其他共有人同意处分的证明。
3、为了解所购房屋的真实情况，购房者应在购房前向物业、邻居、开发商了解情况，最好到现场看房，并对可能出现的质量问题如何承担责任作出书面约定。
4、购房者要了解待购的房屋是否属于不能上市的房屋，如果是的话，建议不要购买。
以上便是对二手房交易签约后反悔对策的相关介绍。通过上文的描述，我们对此都有了一定的了解。但这里有必要提醒大家的是，购房人在交易签约后仍有可能遭遇房主反悔，这时候对于购房者来说，权益可能会受损。因此，我们建议购房者要做好预防工作，这是第一位的。这就要求我们在签约前，要充分了解房屋买卖的各种手续，以及房屋的情况。在签订合同时，最好要请律师帮助把关，审核合同，并将违约条款写进合同，以备追责，从而较好地保护购房者的合法权益。
